Право Беларуси - 2005 г.

Стр. 30

Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 18.07.2005 N 43
"Об утверждении Инструкции о порядке проведения смотра-конкурса "Лучшая организация по охране труда, культуре производства и благоустройству территории"
-----
Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 18.07.2005 N 403
"Об утверждении Изменения N 5 Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2001 "Специальности и квалификации"
-----
Решение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 18.07.2005 N 4-2/2005
"Если в судебном заседании подтверждены выводы ИМНС о совершении юридическим лицом нарушений налогового законодательства (неуплата соответствующих налогов с внесенных на расчетный счет плательщика наличных денежных средств), то суд признает решение ИМНС о доначислении налогов и пени обоснованным и правомерным. При этом плательщиком не было представлено надлежащих доказательств того, что данные средства были зачислены на счет в связи с увеличением уставного фонда"
-----
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 18.07.2005 N 227
"Об утверждении Инструкции о порядке допуска граждан к работам, связанным с хранением, приобретением, транспортированием и использованием взрывчатых материалов"
-----
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.07.2005 N 172
"Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве"
-----
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 18.07.2005 N 169-11/2005
"Коммерческая организация может быть ликвидирована по решению хозяйственного суда в случае наличия задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды более 6 месяцев подряд с даты образования задолженности"
-----
Протокол Открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 18.07.2005 N 16
"Об утверждении изменений и дополнений в Правила"
-----
Приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 18.07.2005 N 15
"О признании утратившим силу приказа Министра обороны Республики Беларусь от 10 июня 1999 г. N 313"
-----
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.07.2005 N 121
"Об утверждении типовых проектов"
-----
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 18.07.2005 N 117-4/2005
"Если суд не находит вины подрядчика по договору о долевом строительстве в нарушении сроков введения в эксплуатацию жилого дома, указанных в заключенных с заказчиком договорах, требования заказчика о взыскании с подрядчика пени за просрочку исполнения обязательства по вводу дома в эксплуатацию удовлетворению не подлежат"
-----
Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 18.07.2005 N 03-24/1396
"О разъяснении положений нормативных правовых актов"
-----
Постановление Белорусского республиканского союза потребительских обществ от 17.07.2005 N 296
"О внесении дополнения в Положение об организации договорной и исковой работы"
-----
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.07.2005 N 87
"О минимальных потребительских бюджетах для различных социально-демографических групп населения"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2005 N 792
"О программах развития мясной, молочной, сахарной промышленности на 2005 - 2010 годы"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2005 N 789
"О введении Белорусским государственным концерном по нефти и химии особого права ("Золотой акции") государства на участие в управлении открытым акционерным обществом "Лакокраска", г.Лида"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2005 N 787
"О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 июня 1997 г. N 736"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2005 N 786
"Об утверждении Положения о порядке прокладки коммуникаций, строительства зданий и сооружений в резервных зонах"
-----
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 15.07.2005 N 226/58
"Об отмене приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 28 декабря 1993 г. N 238/347"
-----
Решение Хозяйственного суда Гомельской области от 15.07.2005 N 213-17/2005
"Если подрядчиком выполнены работы по договору строительного подряда, а заказчиком они в срок не оплачены, то подрядчик имеет право требовать в судебном порядке взыскания суммы основного долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами. При этом суд не принимает во внимание доводы заказчика о том, что имеются скрытые недостатки выполненных работ, поскольку данные обстоятельства не подтверждены документально"
-----
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 15.07.2005 N 201-3/2005
"Поскольку с момента таможенного оформления транспортного средства, ввезенного на таможенную территорию РБ не для коммерческих целей, и до момента вступления в силу Указа, предусматривающего уплату индивидуальным предпринимателем республиканского сбора, не прошло двух лет, и в данный период ИП осуществлялась предпринимательская деятельность по перевозке грузов, последний является плательщиком данного сбора. Решение ИМНС о доначислении налогов, пени и санкций суд признает правомерным"
-----
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 15.07.2005
"В случае вторичного обращения истцом в суд по спору между теми же лицами и по тем же основаниям, но с требованием о взыскании задолженности по другому периоду просрочки платежа, возражения ответчика о прекращении производства по делу необоснованы, а иск подлежит удовлетворению"
-----
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 15.07.2005 N 181-5/2005
"В случае неисполнения должником обязательства по возврату кредита кредитор в соответствии с договором и законодательством вправе потребовать взыскания суммы основного долга и пени. В силу того, что по ранее рассмотренному делу, в котором участвовали те же лица, суд вынес решение о взыскании суммы основного долга, заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в части взыскания пени"
-----
Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 15.07.2005 N 17
"О признании утратившим силу постановления Министерства культуры Республики Беларусь от 20 февраля 2003 г. N 1"
-----
Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 15.07.2005 N 16-1-24/227
"О порядке расчетов по закупкам потребительских товаров"
-----
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 15.07.2005 (дело N 159-11/2005)
"При нарушении сроков оплаты за поставленную продукцию поставщик вправе потребовать взыскания пени за просрочку платежа. Договор уступки требования не может быть признан заключенным в счет погашения задолженности, поскольку ранее судом был установлен факт его ничтожности"
-----
Постановление Апелляционной инстанции Хозяйственного суда Брестской области от 15.07.2005 (дело N 114-4/2005/78А)
"Признавая апелляционную жалобу ИМНС подлежащей удовлетворению, апелляционная инстанция указала, что поскольку ООО одновременно выполняло функции заказчика и подрядчика, судом неправомерно применено законодательство об отношениях сторон как двух разных субъектов хозяйствования. В рассматриваемой ситуации ООО, как заказчик и подрядчик, должно было отражать выручку в месяце, когда работы были фактически приняты, а не в месяце, когда они фактически производились. Решение суда отмен...
-----
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 15.07.2005 N 102-6/2005
"Если материалами дела подтверждается факт осуществления индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров с использованием транспортного средства, ввезенного на таможенную территорию РБ, и неуплаты в течение двух лет после таможенного оформления транспортного сбора, решение ИМНС о взыскании сбора и пени является обоснованным и правомерным"
-----
Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 15.07.2005 N 06/26-191
"О повышающем коэффициенте к ценам Прейскуранта N Б66-03"
-----
Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 15.07.2005 N 03-24/1386
"Об условиях договора аренды"
-----
Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 14.07.2005 N Р-187/2005
"О совершенствовании законодательства о выплате пособий по временной нетрудоспособности"
-----
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14.07.2005 N 86
"Об утверждении Инструкции о порядке применения списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2005 г. N 536"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.07.2005 N 780
"Об утверждении плана мероприятий по использованию оборудования, приобретенного в 90-х годах за счет иностранных кредитов, и урегулированию кредиторской задолженности организаций за это оборудование"
-----
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 14.07.2005 N 58-3/2005
"Требование истца о взыскании сумм задолженности за просрочку выплат, причитающихся в связи с выходом из состава участников акционерного общества, подлежат удовлетворению в части процентов за пользование чужими денежными средствами. В части взыскания стоимости неосновательного обогащения и процентов на эту стоимость дело подлежит прекращению как неподведомственное суду, т.к. касается гражданско-правовых отношений участников с обществом, не относящихся к отношениям учредительства"
-----
Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 14.07.2005 (дело N 365-5/2004/501К)
"Кассационная коллегия оставляет без изменения определение и постановление апелляционной инстанции хозяйственного суда о предоставлении отсрочки исполнения судебного решения на месяц, поскольку судом был обосновано учтен тот факт, что должник находился в сложном финансовом положении, обусловленном наличием объективных причин"
-----
Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 14.07.2005 N 34
"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и организации приема граждан в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, в организациях, подчиненных и входящих в его систему"
-----
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 14.07.2005 N 270-8/129-12/05
"В случае, если несмотря на отсутствие договора истец произвел отгрузку товара, что является акцептом на предложение о заключении договора поставки, а ответчик предварительно одобрил поставку товара, что подтверждает намерения сторон совершить сделку, договор признается заключенным. В связи с этим требования истца о взыскании долга и процентов за поставленный и неоплаченный товар подлежат удовлетворению"
-----
Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 14.07.2005 (дело N 22-10Б/03/506К)
"После возбуждения дела о банкротстве общества суд первой инстанции, рассмотрев заявление бывшего участника общества о выделении его доли в имуществе общества, отказал правомерно, поскольку с момента исключения участника прошло более 3 лет, т.е. срок исковой давности пропущен. Кассационная жалоба не подлежит удовлетворению"
-----
Решение Хозяйственного суда Гомельской области от 14.07.2005 N 216-17/2005
"Если представленные покупателем доказательства не подтверждают невозможность использования поставленного поставщиком котельного оборудования, а согласно ГК покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы только в случае существенного нарушения требований к качеству товара, иск покупателя о возврате денежных средств, уплаченных за товар, удовлетворению не подлежит"
-----
Приказ Министерства юстиции Республики Беларусь от 14.07.2005 N 211
"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по делопроизводству в областных, Минском городском судах Республики Беларусь"
-----
Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 14.07.2005 (дело N 203-4/05/493К)
"Требования подрядчика (кассатора) о взыскании с субподрядчика неустойки за нарушение начального срока выполнения работ необоснованны, поскольку судом первой инстанции правомерно установлен факт отсутствия просрочки выполнения работ. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения"
-----
Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 14.07.2005 N 2-3-8/23378
"О налоге на недвижимость"
-----
Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 14.07.2005 N 2-2-12/21851
"О расходах, учитываемых при налогообложении"
-----
Постановление Апелляционной инстанции Хозяйственного суда Брестской области от 14.07.2005 (дело N 178-9/2005)
"Поскольку вред автомобилю предпринимателя причинен из-за переворота крышки канализационного люка, т.е. в результате действия источника повышенной опасности, апелляционная инстанция считает решение суда первой инстанции о возмещении причиненного вреда владельцем источника повышенной опасности законным и не подлежащим отмене"
-----
Постановление Апелляционной инстанции Хозяйственного суда г. Минска от 14.07.2005 (дело N 176-12/329-15/264а)
"Судом первой инстанции правомерно признаны недействительными торги, а также договор купли-продажи объекта коммунальной собственности, поскольку материалами дела доказано, что отчуждение объекта коммунальной собственности произведено с нарушением установленного законом порядка (без согласования с Мингорсоветом и отсутствием утверженного перечня подлежащих отчуждению объектов). Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется"
-----
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 14.07.2005 N 125-10/2005
"Каждое юридическое лицо, зарегистрированное в Фонде социальной защиты населения как плательщик обязательных страховых взносов, обязано производить уплату обязательных страховых взносов. Если эта обязанность не выполняется, то органы Фонда имеют право требовать в судебном порядке взыскания обязательных страховых взносов и пени за счет имущества плательщика"
-----
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.07.2005 N 102
"О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь, определяющих порядок представления отчетности"
-----
Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.07.2005 N 04-1-18/530
"О представлении информации о поступлении в бюджет доходов от использования и реализации государственного имущества"
-----
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 13.07.2005 N 93/126
"О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 30 мая 2002 г. N 80/111"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13.07.2005 N 779
"Об утверждении примерной формы договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13.07.2005 N 772
"О видах товаров, относящихся к товарным группам"
-----
Приказ Открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 13.07.2005 N 74
"Об утверждении"
-----
Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 13.07.2005 N 42
"Об утверждении Инструкции об организации работы с руководящими кадрами центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и организаций, подведомственных Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь"
-----
Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 13.07.2005 N 41
"Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по формированию резерва руководящих кадров Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь"
-----
Приказ Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь от 13.07.2005 N 314
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке возбуждения ходатайств о награждении государственными наградами Республики Беларусь военнослужащих пограничных войск Республики Беларусь и рассмотрения заявлений о выдаче дубликатов государственных наград Республики Беларусь и дубликатов удостоверений к ним"
-----
Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 13.07.2005 N 27
"Об утверждении штатных нормативов медицинского и фармацевтического персонала военных госпиталей"
-----
Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 13.07.2005 N 26
"Об утверждении Инструкции о порядке присвоения квалификационных категорий военнослужащим и гражданскому персоналу медицинской и фармацевтической специальностей в Вооруженных Силах Республики Беларусь"
-----
Решение Хозяйственного суда Минской области от 13.07.2005 N 259-10/05
"Если покупатель своевременно не оплатил поставленный товар, то поставщик имеет право требовать сумму основного долга, а также предусмотренный договором поставки штраф"
-----
Решение Хозяйственного суда Гомельской области от 13.07.2005 N 229-17/2005
"При совершении каждой товарообменной операции субъекты хозяйствования Республики Беларусь обязаны оформить экономическое обоснование сделки. В случае нарушения индивидуальным предпринимателем указанного требования инспекцией МНС правомерно производится перерасчет контрактной стоимости товара по курсу Национального банка Республики Беларусь и взыскивается подоходный налог"
-----
Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 13.07.2005 N 18
"О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства связи Республики Беларусь"
-----
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 13.07.2005 N 168-6/2005
"Требования предпринимателя о признании недействительным договора аренды на основании того, что договор сторонами был подписан, но по акту приемки-передачи помещение передано не было, не подлежат удовлетворению, т.к. данный факт не является основанием для признания сделки недействительной, а иных оснований иск не содержит"
-----
Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 13.07.2005 N 03-25/1372
"Об обращении взыскания на имущество должника в виде алкогольной продукции"
-----
Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 13.07.2005 N 03-25/1370
"О применении статьи 336 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь"
-----
Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 13.07.2005 N 03-24/1369
"О прощении долга в отношениях между коммерческими организациями"
-----
Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 12.07.2005 N П-139/2005
"Об установлении предельных размеров ставок по сборам с пользователей"
-----
Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 12.07.2005 N И-10-15/170
"О Методических рекомендациях педагогическим работникам системы дошкольного образования к началу 2005/2006 учебного года"
-----
Декрет Президента Республики Беларусь от 12.07.2005 N 9
"О дополнительных мерах по борьбе с незаконным обращением нефтяного жидкого топлива в Республике Беларусь"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2005 N 771
"О мерах по развитию в республике производства грузовых железнодорожных вагонов"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2005 N 770
"О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2005 г. N 487"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2005 N 769
"О закупочных ценах на сельскохозяйственную продукцию урожая 2005 года, реализуемую для республиканских государственных нужд"
-----
Решение Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате от 12.07.2005 (дело N 464/39-04)
"В случае неоплаты поставленного по договору поставки (международной купли-продажи) товара требования продавца о взыскании суммы задолженности и пени подлежат удовлетворению судом. Кроме того, обоснованными являются требования поставщика о возмещении транспортных расходов по осуществлению поставки, т.к. при поставке товара на условиях FCA риски по поставке переходят к покупателю в момент передачи товара перевозчику"
-----
Постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 12.07.2005 N 32
"О внесении дополнения в постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 23 ноября 2004 г. N 49"
-----
Указ Президента Республики Беларусь от 12.07.2005 N 319
"О внесении изменений в указы Президента Республики Беларусь от 30 августа 2000 г. N 472 и от 17 декабря 2002 г. N 616"
-----
Постановление Апелляционной инстанции Хозяйственного суда г. Минска от 12.07.2005 (дело N 268-16/04/394-4/05/265а)
"Решение суда первой инстанции об удовлетворении иска о признании недействительными аукционных торгов, договора купли-продажи коммунальной собственности и применении последствий недействительности сделки является правомерным, поскольку отчуждение не согласовано, чем нарушено действующее в указанный период законодательство о порядке и пределах распоряжения коммунальной собственностью"
-----
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 12.07.2005 N 205
"О внесении дополнения в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 декабря 2004 г. N 183"
-----
Решение Хозяйственного суда Витебской области 12 июля 2005 г. (дело N 179-9/2005)
"Сдача арендатором в субаренду помещения, находящегося в коммунальной собственности, с разрешения исполкома и при согласии арендодателя не является существенным нарушением условий договора, а именно использование части помещения не по назначению (сдача в субаренду). Ссылка арендодателя на нарушение арендатором ранее заключенного договора судом не принимается во внимание, т.к. арендодатель фактически заключил новый договор аренды"
-----

Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 |