Право Беларуси - 2008 г.

Стр. 50

Указ Президента Республики Беларусь от 18.04.2008 N 214
"Об утверждении Соглашения о создании системы управления силами и средствами системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности"
-----
Указ Президента Республики Беларусь от 18.04.2008 N 213
"О принятии Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Советом Министров Боснии и Герцеговины о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Советом Министров Боснии и Герцеговины об автомобильных пассажирских и грузовых перевозках от 12 июля 2004 года"
-----
Решение Хозяйственного суда г.Минска от 18.04.2008 (дело N 197-17/08)
"Суд установил, что, заключая договор товарного займа, воля сторон не была направлена на установление между ними каких-либо гражданско-правовых отношений, а лишь на возникновение правовых последствий (для ответчика документально подтвердить наличие недостачи товара). При таких обстоятельствах требование о признании договора товарного займа ничтожным подлежит удовлетворению"
-----
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 18.04.2008 (дело N 129-16/2008)
"Стоимостью продуктов переработки, ввезенных с территории государства одной Стороны Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг на территорию государства другой Стороны Соглашения, является стоимость работ (услуг) по переработке товаров. В связи с этим неправомерным является начисление НДС не на стоимость услуг по переработке товаров, а на всю выручку, полученную от реализации переработанного товара"
-----
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 18.04.2008 N 124/52
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке проведения работниками Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь контроля за соблюдением скоростных режимов движения, режима труда и отдыха водителями транспортных средств, осуществляющими перевозки пассажиров и грузов, а также требований нормативных правовых актов Республики ...
-----
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 18.04.2008 N 123
"Об утверждении Инструкции о порядке изменения организации дорожного движения"
-----
Решение Экономического Суда Содружества Независимых Государств N 01-1/3-06
"О признании права собственности на имущественный комплекс в соответствии с Соглашением о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 9 октября 1992 года"
(Принято в г.Минске 18.04.2008)
-----
"Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Таджикистан о налоге на добавленную стоимость, уплачиваемом дипломатическими и приравненными к ним представительствами"
(Заключено в г.Минске 18.04.2008)
-----
Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 17.04.2008 (дело N 751-6/07/396К)
"Кассационная инстанция отменяет решение суда первой и апелляционной инстанций, т.к. причиной ненадлежащего исполнения продавцом своих обязательств явились обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, которые длились 44 дня. Однако, учитывая тот факт, что поставка товара была осуществлена с просрочкой 56 дней, списание в бесспорном порядке пени за просрочку 12 дней является законным, и правовых оснований для признания его недействительным нет"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.04.2008 N 571
"Об изменении состава Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров Республики Беларусь"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.04.2008 N 569
"Об утверждении Программы строительства и реконструкции зданий и сооружений внутренних войск Министерства внутренних дел на 2009 - 2013 годы"
-----
Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 17.04.2008 N 44
"О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственного таможенного комитета Республики Беларусь"
-----
Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 17.04.2008 N 42
"О признании утратившим силу приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10 августа 1995 г. N 123"
-----
Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 17.04.2008 N 41
"О признании утратившим силу постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 4 декабря 2002 г. N 30"
-----
Решение Хозяйственного суда Витебской области от 17.04.2008 (дело N 382-5/2006/152-10/2008)
"Материалами дела подтверждается факт получения и использования СПК комбикорма принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Договор, опосредующий передачу товара, принадлежащего ИП, СПК не заключался. При таких обстоятельствах требования ИП о взыскании неосновательного обогащения (стоимость комбикорма, переданного без заключения договора, и использованного СПК для своих нужд) подлежат удовлетворению"
-----
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.04.2008 N 32
"О внесении изменений в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. N 42"
-----
Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 17.04.2008 N 26
"О внесении изменений и дополнений в постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 2 мая 2005 г. N 14"
-----
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.04.2008 N 19
"Об определении норм накладных расходов при выполнении строительных и иных специальных монтажных работ хозяйственным способом"
-----
Решение Хозяйственного суда Витебской области от 17.04.2008 (дело N 158-5/2008)
"Покупатель допустил просрочку оплаты по договору купли-продажи на срок свыше 2 месяцев без уважительных причин, что в соответствии с указанным договором является основанием для расторжения договора купли-продажи. В таком случае суд удовлетворяет требования продавца о расторжении договора купли-продажи и взыскании пени и процентов за пользование чужими денежными средствами"
-----
Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 17.04.2008 N 03-30/814
"О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 года N 178"
-----
Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 17.04.2008 N 03-29/815
"Об особенностях эксплуатации земельных участков"
-----
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.04.2008 N 71
"Об утверждении прейскуранта на услуги по спелеолечению"
-----
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.04.2008 N 70
"Об утверждении прейскуранта на услуги по гинекологии"
-----
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.04.2008 N 69
"Об утверждении прейскуранта на услуги по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям граждан"
-----
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.04.2008 N 68
"О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь"
-----
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 16.04.2008 N 66
"О внесении изменения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. N 150"
-----
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 16.04.2008 N 65
"Об утверждении Инструкции о порядке перечисления средств, заработанных на республиканском субботнике в 2008 году, и внесении изменения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 26 апреля 2006 г. N 51"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.04.2008 N 565
"О взимании платы за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании и внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.04.2008 N 563
"О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 октября 2002 г. N 1360"
-----
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16.04.2008 N 43
"Об утверждении Инструкции о республиканском смотре-конкурсе на лучшую инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и о признании утратившими силу постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 6 февраля 2004 г. N 24 и отдельных положений нормативных правовых актов"
-----
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 16.04.2008 N 39
"Об утверждении Инструкции о порядке проведения республиканского конкурса "Молодежь за чистоту городов и сел"
-----
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 16.04.2008 N 38
"О реестре особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь"
(вместе с "Инструкцией о порядке ведения реестра особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь")
-----
Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 16.04.2008 N 38
"Об утверждении Положения о системе управления охраной труда в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих сельское хозяйство организациях"
-----
Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 16.04.2008 N 37
"Об утверждении формы разрешения на ввоз (вывоз) семян"
-----
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 16.04.2008 N 36
"О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по вопросам выдачи, приостановления, аннулирования разрешений на размещение отходов производства"
-----
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 16.04.2008 N 35
"О некоторых вопросах хранения и захоронения отходов производства"
(вместе с "Инструкцией о порядке выдачи и аннулирования разрешений на хранение и захоронение отходов производства, а также приостановления их действия")
-----
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 16.04.2008 N 34
"О Координационном совете по реализации Государственной программы развития системы особо охраняемых природных территорий на 2008 - 2014 годы"
-----
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16.04.2008 N 31
"О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам промышленной безопасности"
-----
Решение Хозяйственного суда Гомельской области от 16.04.2008 (дело N 260-7Б/2007)
"Управляющий по делу о банкротстве указал, что ОДО является неплатежеспособным. Суду представлен протокол собрания кредиторов, реестр требований кредиторов, план ликвидации и другие документы в соответствии с законодательством о банкротстве. На основании этого суд принимает решение о признании общества банкротом и открытии в отношении него ликвидационного производства"
-----
Решение Хозяйственного суда Гомельской области от 16.04.2008 (дело N 252-7Б/2007)
"Управляющий по делу о банкротстве в судебном заседании указал, что должник является неплатежеспособным. Суду представлен протокол собрания кредиторов, реестр требований кредиторов, план ликвидации и другие документы в соответствии с законодательством о банкротстве. При таких обстоятельствах суд принимает решение о признании предприятия банкротом и открытии в отношении него ликвидационного производства"
-----
Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 16.04.2008 N 25
"О некоторых вопросах лицензирования геодезической и картографической деятельности"
(вместе с "Положением о комиссии Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь по лицензированию геодезической и картографической деятельности", "Инструкцией о порядке аттестации специалистов в области геодезии, картографии, землеустройства, информационных систем")
-----
Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь от 16.04.2008 N 13/80/67
"О признании утратившим силу приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 19 июня 1998 г. N 99, Министерства экономики Республики Беларусь от 17 июня 1998 г. N 22-03/2852 и Министерства финансов Республики Беларусь от 18 июня 1998 г. N 07-4/422"
-----
Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16.04.2008 N 03-30/773
"О применении норм Указа Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 N 186 "О некоторых мерах по повышению ответственности за качество отечественных товаров"
-----
Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16.04.2008 N 03-29/786
"О добровольном удовлетворении претензий страховщика"
-----
РЕШЕНИЕ Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате от 15.04.2008 (дело N 657/11-07)
"В случае неоплаты поставленного по договору международной купли-продажи товара в пользу продавца подлежит взысканию стоимость неоплаченного товара"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.04.2008 N 559
"О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2003 г. N 1346"
-----
Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 15.04.2008 N 42
"О внесении дополнения и изменения в постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 20 сентября 2007 г. N 63"
-----
Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15.04.2008 N 36
"Об утверждении Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства"
-----
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.04.2008 N 295
"О внесении изменений и дополнений в приказы Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 декабря 2007 г. N 997, от 16 января 2008 г. N 25"
-----
Решение Хозяйственного суда Гомельской области от 15.04.2008 (дело N 24-15/2008)
"В связи с проникновением воды в жилое помещение страхователя через кровлю страховая организация имеет право требования к виновному лицу в пределах выплаченных сумм страхового возмещения по договорам добровольного страхования жилого помещения (квартира)"
-----
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 15.04.2008 N 23-14/45
"О совершенствовании управления процентным риском в банках"
-----
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15.04.2008 N 18
"Об утверждении Инструкции по определению стоимости строительства одного метра квадратного жилого дома в базисном и текущем уровнях цен"
-----
Решение Хозяйственного суда Гомельской области от 15.04.2008 (дело N 146-3/2008)
"Заказчик не поставил подрядчику в течение всего срока выполнения работ необходимое для монтажа оборудование, не передал разрешение на проведение земляных работ. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что по вине заказчика подрядчиком не были выполнены в срок работы, и в удовлетворении иска заказчика о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения строительных работ отказал"
-----
Приказ Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 15.04.2008 N 124
"О порядке издания технических кодексов установившейся практики"
-----
Решение Хозяйственного суда г.Минска от 15.04.2008 (дело N 12-9/08)
"Суд удовлетворяет требование о признании недействительным аукциона по продаже объектов недвижимости, так как аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися. Кроме того, организатором аукциона не соблюден срок уведомления о проведении аукциона"
-----
Решение Хозяйственного суда г.Минска от 15.04.2008 (дело N 11-9/08)
"Извещение о проведении торгов должно быть сделано организатором не менее чем за тридцать дней до их проведения. Доказательств надлежащего исполнения указанной обязанности суду представлено не было. Суд пришел к выводу, что указанное нарушение порядка проведения торгов с учетом всех обстоятельств дела в совокупности являются достаточным основанием для признания их недействительными"
-----
Решение Хозяйственного суда г.Минска от 15.04.2008 (дело N 10-9/08)
"Так как организатор торгов не представил доказательств извещения об их проведении в сроки, установленные законодательством, суд приходит к выводу, что такое нарушение порядка проведения торгов с учетом всех обстоятельств дела в совокупности является достаточным основанием для признания их недействительными"
-----
Декрет Президента Республики Беларусь от 14.04.2008 N 7
"О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. N 3"
-----
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.04.2008 N 67
"О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 мая 2004 г. N 22"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2008 N 554
"О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2001 г. N 1765"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2008 N 553
"О предоставлении отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2008 N 549
"Аб складзе навуковага савета i папячыцельскага савета Беларускага рэспублiканскага фонду фундаментальных даследаванняў"
-----
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2008 N 548
"Об утверждении Положения о центральных дегустационных комиссиях по пищевой продукции и Положения об арбитражном органе по оценке качества алкогольной продукции"
-----
Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 14.04.2008 (дело N 545-4/2007/378К)
"Судом апелляционной инстанции правильно определен последний день процессуального срока, но поскольку он являлся нерабочим днем, днем окончания процессуального срока считается первый следующий за ним рабочий день. При таких обстоятельствах кассационная жалоба на определение о возврате апелляционной жалобы в связи с пропуском срока для обжалования подлежит удовлетворению, а определение - отмене"
-----
Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 14.04.2008 (дело N 536-10/07/394к)
"Арендатор не представил доказательств письменного разрешения арендодателя на проведение переоборудования арендуемого имущества и надлежащих и достоверных доказательств, подтверждающих его расходы по улучшению арендованного имущества. Поэтому кассационная инстанция согласна с выводом суда первой инстанции, что стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит"
-----
Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 14.04.2008 N 24
"О внесении изменения в Положение о порядке разработки проектов создания открытых акционерных обществ в процессе разгосударствления и приватизации государственной собственности"
-----
Решение Хозяйственного суда Витебской области от 14.04.2008 (дело N 213-5/2007)
"Если ООО в качестве возврата финансовой помощи перечислил учредителю денежные средства в течение одного года до начала производства по делу о банкротстве или после возбуждения хозяйственным судом производства по делу о банкротстве, суд по заявлению управляющего взыскивает указанные денежные средства"
-----
Указ Президента Республики Беларусь от 14.04.2008 N 210
"О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. N 332"
-----
Письмо Открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 14.04.2008 N 21
"Изменения и дополнения в Порядок заключения сделок по купле-продаже государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 23.11.1999 N 1219"
-----
Указ Президента Республики Беларусь от 14.04.2008 N 209
"О внесении дополнений в Положение о порядке создания индивидуальным предпринимателем частного унитарного предприятия и его деятельности"
-----
Постановление Государственного пограничного комитета Республики Беларусь от 14.04.2008 N 14
"О признании утратившим силу постановления Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь от 28 ноября 2002 г. N 12"
-----
Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 14.04.2008 N 14
"Об утверждении Инструкции об особенностях регулирования труда работников организаций физической культуры и спорта"
-----
Приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 14.04.2008 N 14
"Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения ветеринарного надзора в Вооруженных Силах Республики Беларусь"
-----
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.04.2008 N 123
"Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве"
-----
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 14.04.2008 N 119
"О внесении изменений в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 23 марта 2004 г. N 66"
-----

Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70 | Стр.71 | Стр.72 | Стр.73 |