Хозяйственный суд Минской области, рассмотрев материалы дела по иску Общества с ограниченной ответственностью "А" к Обществу с ограниченной ответственностью "Иностранное предприятие "Б" о взыскании 17560820 р.,
установил:
Истец просил взыскать с ответчика: сумму процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки оплаты строительно-ремонтных работ на объекте "В", находящемся по ул. С., 9 которые были выполнены в периоды с 1.05.04 по 31.05.04, с 1.07.04 по 31.08.04, с 1.10.04 по 30.11.04, за период с 3.06.04 по 17.05.05 - 3708151 р.; сумму 0,15% неустойки за просрочку оплаты строительно-ремонтных работ на объекте "В", находящемся по ул. С., 9, которые были выполнены в периоды с 1.05.04 по 31.05.04, с 1.07.04 по 31.08.04, с 1.10.04 по 30.11.04, за период с 3.06.04 по 17.05.05 - 13852669 р.
Согласно ст. 149 ХПК РБ хозяйственный суд прекращает производство по делу, если сторонами заключено мировое соглашение и оно утверждено хозяйственным судом.
Стороны в судебном заседании 11.07.05 заключили Мировое соглашение по данному спору от 11.07.05 на следующих условиях. Истец отказался от иска к ответчику в части взыскания суммы 0,15% неустойки за просрочку оплаты строительно-ремонтных работ на объекте "В", находящемся по ул. С., 9, которые были выполнены в периоды с 1.05.04 по 31.05.04, с 1.07.04 по 31.08.04, с 1.10. 04 по 30.11.04, за период с 3.06.04 по 17.05.05 - 7560820 р. Ответчик признал исковые требования истца в части взыскания суммы процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки оплаты строительно-ремонтных работ на объекте "В", находящемся по ул. С., 9, которые были выполнены в периоды с 1.05.04 по 31.05.04, с 1.07.04 по 31.08.04, с 1.10.04 по 30.11.04, за период с 3.06.04 по 17.05.05 - 3708151 р. и суммы 0,15% неустойки за просрочку оплаты строительно-ремонтных работ на объекте "В", находящемся по ул. С., 9, которые были выполнены в периоды с 1.05.04 по 31.05.04, с 1.07.04 по 31.08.04, с 1.10.04 по 30.11.04, за период с 3.06.04 по 17.05.05 - 6291849 р., и обязался перечислить названные суммы истцу в следующем порядке: 8000000 р. (проценты за пользование чужими денежными средствами + неустойка) - не позднее 15.07.05, 2000000 р. - не позднее 1.08.05. Мировое соглашение сторон от 11.07.05 не противоречит действующему законодательству и подлежит утверждению судом. При таких обстоятельствах, производство по делу надлежит прекратить. Расходы по госпошлине по настоящему делу составляют 878041 р. и в соответствии с волеизъявлением сторон относятся на ответчика. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 63, 121 - 124, 133, 149, 150, 205, 212, 216 ХПК РБ, -
определил:
1. Утвердить Мировое соглашение между Обществом с ограничен ной ответственностью "А" и Обществом с ограниченной ответственностью "Иностранное предприятие "Б" от 11.07.05 на следующих условиях: " ООО "А" отказалось от иска к ООО "ИП "Б" в части взыскания суммы 0,15% неустойки за просрочку оплаты строительно-ремонтных работ на объекте "В", находящемся по ул. С,, 9, которые были выполнены в периоды с 1.05.04 по 31.05.04, с 1.07.04 по 31.08.04, с 1.10.04 по 30.11.04, за период с 3.06.04 по 17.05.05 - 7560820 р. ООО "ИП "Б" признал исковые требования ООО "А" в части взыскания суммы процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки оплаты строительно-ремонтных работ на объекте "В", находящемся по ул. С., 9, которые были выполнены в периоды с 1.05.04 по 31.05.04, с 1.07.04 по 31.08.04, с 1.10.04 по 30.11.04, за период с 3.06. 04 по 17.05.05 - 3708151 р. и суммы 0,15% неустойки за просрочку оплаты строительно-ремонтных работ на объекте "В", находящемся по ул. С., 9, которые были выполнены в периоды с 1.05 04 по 31.05.04, с 1.07.04 по 31.08.04, с 1.10.04 по 30.11.04, за период с 3.06.04 по 17.05.05 - 6291849 р., и обязалось перечислить названные суммы ООО "А" в следующем порядке: 8000000 р.(проценты за пользование чужими денежными средствами + неустойка) - не позднее 15.07.05, 2000000 р. - не позднее 1.08.05."
2. Производство по делу прекратить.
3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Иностранное предприятие "Б" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "А" 878041 р. расходов по госпошлине. Выдать Приказ.
4. В случае неисполнения Мирового соглашения, о котором говорится в пункте 1 настоящего Определения, выдать Приказы на его принудительное исполнение. Апелляционная жалоба на настоящее Определение может быть подана в течение пятнадцати дней после его принятия в Хозяйственный суд апелляционной инстанции Хозяйственного суда Минской области.
|
