Хозяйственный суд Гродненской области, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску Производственного республиканского ремонтно-монтажного дочернего унитарного предприятия "А" к ПТУП "Б" г.Минск о взыскании с ответчика 4978000 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения строительных работ,
установил:
Иск заявлен о взыскании с ответчика 4978000 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения строительных работ, сдачи объекта в эксплуатацию.
Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил.
Судом вынесено определение о продолжении судебного разбирательства в отсутствие не явившейся стороны.
Рассмотрев материалы дела, суд установил, что согласно договора на выполнение ремонтно-строительных работ б/н от 18.12.2002 г. Производственно-торговое унитарное предприятие "Б" (ответчик) приняло на себя обязательство поставки материалов и выполнения ремонтно-строительных работ по реконструкции кровли здания АБК ПРРМДУП "А" по улице Г. г.Гродно в срок - 70 календарных дней с момента начала производства работ (п. 1.1.2 договора).
В соответствии со ст. 290 ГК РБ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
Ответчик обязан был в предусмотренный договором срок (до 01.03.2003 г.) окончить производство работ и уведомить истца о сдаче и приемке выполненных работ (ст. 708 ГК РБ), однако взятые на себя обязательства не выполнил.
В силу ст. 313 ГК РБ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законодательством, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Согласно п. 59 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением СМ РБ от 15.09.1998 г. N 1450 (с изменениями и дополнениями) подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором подряда, и уплачивает неустойку в действующих ценах заказчику в случае нарушения сроков выполнения строительных работ, являющихся предметом договора подряда, сдачи объекта в эксплуатацию - 0,15% стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости строительных работ (объекта).
Как следует из представленного истцом обоснованного расчета, не оспоренного ответчиком, сумма неустойки составила 4978000 руб. и подлежит взысканию.
Расходы по госпошлине отнести на ответчика.
Руководствуясь ст.ст. 150 - 154 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, суд
решил:
Взыскать с ПТУП "Б" (г.Минск) в пользу Производственного республиканского ремонтно-монтажного дочернего унитарного предприятия "А" (г.Гродно) 4978000 руб. неустойки за нарушение срока выполнения строительных работ, сдачи объекта в эксплуатацию и 248900 руб. расходов по госпошлине.
Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в десятидневный срок после его вынесения в Хозяйственный суд Гродненской области и вступает в законную силу по истечении указанного срока.
После вступления решения в законную силу выдать приказ, который исполняется в первоочередном порядке, в той очереди платежей, к которой относится предмет иска.
| 
