МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ
По иску общества с дополнительной ответственностью "А" к обществу с ограниченной ответственностью "Б" о взыскании 18903000 руб.
Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика суммы основного долга в размере 18903000 руб.
Оценив представленные доказательства, заслушав объяснения представителя истца, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего.
Согласно договору N 1 от 29.04.2006 ответчик принял на себя обязательства по благоустройству территории общежития N 1 университета. Стоимость работ по договору составила 18903000 руб. (п. 1.2 Договора), срок выполнения работ: начало 29.04.2006, окончание 15.06.2006 (п.п. 1.3, 1.4 Договора). На основании п. 2.1.4 Договора истец перечислил ответчику в качестве аванса 18903000 руб. Ответчик, принятые обязательства по договору не исполнил. Истец письмом от 27.06.2006 N 33 отказался от исполнения договора и потребовал возврата уплаченного аванса, который ответчик в добровольном порядке не вернул.
В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 656 ГК по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон.
Пунктом 2 настоящей статьи предусмотрено, что к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на проектные и изыскательские работы, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено настоящим Кодексом и иными актами законодательства об этих видах договоров.
В силу п. 2 Положения о порядке организации и проведения торгов на строительство объектов, утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 03.03.2005 N 235 под объектом строительства понимается здание, сооружение или инженерная система, на строительство (реконструкцию, реставрацию, благоустройство, ремонт) которых разрабатывается проектная или иная документация, необходимая для выполнения предмета заказа.
Как следует из заключенного между сторонами договора, его предметом является благоустройство территории общежития N 1 университета.
Таким образом, заключенный между сторонами договор суд квалифицирует как договор строительного субподряда.
В соответствии со ст. 696 ГК Республики Беларусь по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты этих работ и уплатить обусловленную цену.
Пунктом 2 ст. 696 ГК Республики Беларусь определено, что договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию здания, сооружения или иного объекта, а также на выполнение строительных и иных специальных монтажных работ. Правила о договоре строительного подряда применяются к работам по капитальному ремонту зданий, сооружений и иных объектов, если иное не предусмотрено договором. Если это предусмотрено договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.
В соответствии со ст. 662 ГК в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Указанные в пункте 2 статьи 376 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока исполнения работы.
Как следует из представленных доказательств, стороны определи начальный срок выполнения работ - 29.04.2006, конечный срок выполнения работ - 15.06.2006, истец перечислил ответчику аванс в размере 18903000 по платежному поручению N 12 от 12.05.2006.
Ответчик принятые обязательства по договору к установленному строки не исполнил (отсутствуют акты выполненных работ).
Согласно ст. 669 ГК если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В силу п. 2 ст. 376 ГК если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
Письмом от 27.06.2006 N 33 истец сообщил ответчику о расторжении договора и возврате выплаченного ему аванса.
В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными актами законодательства или договором.
Пунктом 3 настоящей статьи предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законодательством или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Согласно п. 19 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 1999 г. N 16 (в ред. постановления Пленума ВХС от 06.04.2005 N 7) "О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и расторжения договоров" правомерность одностороннего изменения договора, одностороннего отказа от договора, осуществленных одной из сторон, может быть предметом оценки хозяйственного суда при рассмотрении иных вытекающих из этого договора требований (например, требований о понуждении к реальному исполнению договора, о взыскании штрафных санкций и возмещении убытков за неисполнение, ненадлежащее исполнение договора и т.д.).
Для одностороннего изменения договора, одностороннего отказа от исполнения договора достаточно уведомления об этом другой стороны. Согласия другой стороны на изменение, расторжение договора, а также обращения с соответствующим требованием в хозяйственный суд в таких случаях не требуется.
Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения другой стороной соответствующего уведомления либо по истечении срока предупреждения, установленного законодательством, если иной срок не установлен уведомлением, соглашением сторон либо законодательством.
При таких обстоятельствах, поскольку со стороны ответчика имело место неисполнения принятых обязательств по договору, отказ от исполнения договора со стороны истца правомерен, требования о взыскании с ответчика аванса в размере 18903000 обоснованны и соответствуют действующему законодательству.
| 
